[{"data":1,"prerenderedAt":2171},["ShallowReactive",2],{"tags":3,"article_digitales-erbe-was-bleibt-wenn-wir-gehen":246,"related_articles_digitales-erbe-was-bleibt-wenn-wir-gehen":883},[4,29,44,59,74,88,103,118,133,148,162,176,190,204,218,232],{"sys":5,"name":28},{"space":6,"id":11,"type":12,"createdAt":13,"updatedAt":14,"environment":15,"createdBy":19,"updatedBy":23,"version":26,"visibility":27},{"sys":7},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"Link","Space","ejq5tiotlgyv","weitereServices","Tag","2023-11-23T13:17:37.264Z","2026-10-07T09:52:28.263Z",{"sys":16},{"id":17,"type":8,"linkType":18},"master","Environment",{"sys":20},{"type":8,"linkType":21,"id":22},"User","4tCiH3WRotsat5qypF6eGc",{"sys":24},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"2epOg8hHMvOyjbXiBWKI1V",302,"public","Weitere Services",{"sys":30,"name":43},{"space":31,"id":33,"type":12,"createdAt":34,"updatedAt":35,"environment":36,"createdBy":38,"updatedBy":40,"version":42,"visibility":27},{"sys":32},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"vertragsrecht","2024-11-12T09:52:29.229Z","2026-10-07T09:52:28.207Z",{"sys":37},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":39},{"type":8,"linkType":21,"id":25},{"sys":41},{"type":8,"linkType":21,"id":25},301,"Vertragsrecht",{"sys":45,"name":58},{"space":46,"id":48,"type":12,"createdAt":49,"updatedAt":50,"environment":51,"createdBy":53,"updatedBy":55,"version":57,"visibility":27},{"sys":47},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"internetrecht","2026-09-02T13:27:01.434Z","2026-10-07T09:52:27.600Z",{"sys":52},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":54},{"type":8,"linkType":21,"id":25},{"sys":56},{"type":8,"linkType":21,"id":25},8,"Internetrecht",{"sys":60,"name":73},{"space":61,"id":63,"type":12,"createdAt":64,"updatedAt":65,"environment":66,"createdBy":68,"updatedBy":70,"version":72,"visibility":27},{"sys":62},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"unternehmensrecht","2026-08-26T08:48:02.437Z","2026-10-07T09:52:27.595Z",{"sys":67},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":69},{"type":8,"linkType":21,"id":25},{"sys":71},{"type":8,"linkType":21,"id":25},12,"Unternehmensrecht",{"sys":75,"name":87},{"space":76,"id":78,"type":12,"createdAt":79,"updatedAt":80,"environment":81,"createdBy":83,"updatedBy":85,"version":72,"visibility":27},{"sys":77},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"servicesFuerPrivatkunden","2026-08-26T08:48:02.455Z","2026-10-07T09:52:27.592Z",{"sys":82},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":84},{"type":8,"linkType":21,"id":25},{"sys":86},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Services für Privatkunden",{"sys":89,"name":102},{"space":90,"id":92,"type":12,"createdAt":93,"updatedAt":94,"environment":95,"createdBy":97,"updatedBy":99,"version":101,"visibility":27},{"sys":91},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"servicesFuerFirmenkunden","2026-03-17T13:01:50.508Z","2026-10-07T09:52:27.582Z",{"sys":96},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":98},{"type":8,"linkType":21,"id":22},{"sys":100},{"type":8,"linkType":21,"id":25},48,"Services für Firmenkunden",{"sys":104,"name":117},{"space":105,"id":107,"type":12,"createdAt":108,"updatedAt":109,"environment":110,"createdBy":112,"updatedBy":115,"version":26,"visibility":27},{"sys":106},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"eltern","2024-07-02T06:55:24.314Z","2026-10-07T09:52:26.599Z",{"sys":111},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":113},{"type":8,"linkType":21,"id":114},"25msxx1EWaQP2wu4VH54Ga",{"sys":116},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Eltern",{"sys":119,"name":132},{"space":120,"id":122,"type":12,"createdAt":123,"updatedAt":124,"environment":125,"createdBy":127,"updatedBy":130,"version":26,"visibility":27},{"sys":121},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"datenleck","2024-02-29T09:21:40.302Z","2026-10-07T09:52:26.595Z",{"sys":126},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":128},{"type":8,"linkType":21,"id":129},"7IQBtpzkuZgL4jouzZt031",{"sys":131},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Datenschutzrecht",{"sys":134,"name":147},{"space":135,"id":137,"type":12,"createdAt":138,"updatedAt":139,"environment":140,"createdBy":142,"updatedBy":145,"version":26,"visibility":27},{"sys":136},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"verkehrsrecht","2024-01-17T15:15:03.132Z","2026-10-07T09:52:26.589Z",{"sys":141},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":143},{"type":8,"linkType":21,"id":144},"7sRuv1KzK9RSFXeQAzdHhm",{"sys":146},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Verkehrsrecht",{"sys":149,"name":161},{"space":150,"id":152,"type":12,"createdAt":153,"updatedAt":154,"environment":155,"createdBy":157,"updatedBy":159,"version":26,"visibility":27},{"sys":151},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"reiserecht","2024-01-31T17:15:07.241Z","2026-10-07T09:52:26.582Z",{"sys":156},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":158},{"type":8,"linkType":21,"id":144},{"sys":160},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Reiserecht",{"sys":163,"name":175},{"space":164,"id":166,"type":12,"createdAt":167,"updatedAt":168,"environment":169,"createdBy":171,"updatedBy":173,"version":26,"visibility":27},{"sys":165},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"sonstiges","2024-02-06T14:02:46.215Z","2026-10-07T09:52:26.573Z",{"sys":170},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":172},{"type":8,"linkType":21,"id":144},{"sys":174},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Sonstiges",{"sys":177,"name":189},{"space":178,"id":180,"type":12,"createdAt":181,"updatedAt":182,"environment":183,"createdBy":185,"updatedBy":187,"version":26,"visibility":27},{"sys":179},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"arbeitsrecht","2023-11-23T10:06:04.905Z","2026-10-07T09:52:26.233Z",{"sys":184},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":186},{"type":8,"linkType":21,"id":22},{"sys":188},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Arbeitsrecht",{"sys":191,"name":203},{"space":192,"id":194,"type":12,"createdAt":195,"updatedAt":196,"environment":197,"createdBy":199,"updatedBy":201,"version":26,"visibility":27},{"sys":193},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"erbrecht","2023-11-23T10:05:45.578Z","2026-10-07T09:52:26.224Z",{"sys":198},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":200},{"type":8,"linkType":21,"id":22},{"sys":202},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Erbrecht",{"sys":205,"name":217},{"space":206,"id":208,"type":12,"createdAt":209,"updatedAt":210,"environment":211,"createdBy":213,"updatedBy":215,"version":26,"visibility":27},{"sys":207},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"servicesFuerVersicherte","2023-11-23T10:05:36.129Z","2026-10-07T09:52:26.223Z",{"sys":212},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":214},{"type":8,"linkType":21,"id":22},{"sys":216},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Services für Versicherte",{"sys":219,"name":231},{"space":220,"id":222,"type":12,"createdAt":223,"updatedAt":224,"environment":225,"createdBy":227,"updatedBy":229,"version":26,"visibility":27},{"sys":221},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"tarif24","2023-11-23T10:05:21.024Z","2026-10-07T09:52:26.221Z",{"sys":226},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":228},{"type":8,"linkType":21,"id":22},{"sys":230},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Tarif24",{"sys":233,"name":245},{"space":234,"id":236,"type":12,"createdAt":237,"updatedAt":238,"environment":239,"createdBy":241,"updatedBy":243,"version":26,"visibility":27},{"sys":235},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"mietrecht","2023-11-23T10:05:56.473Z","2026-10-07T09:52:26.218Z",{"sys":240},{"id":17,"type":8,"linkType":18},{"sys":242},{"type":8,"linkType":21,"id":22},{"sys":244},{"type":8,"linkType":21,"id":25},"Mietrecht",{"slug":247,"seo":248,"title":282,"subtitle":-1,"abstract":283,"hint":284,"teaserCopy":283,"releaseDate":341,"tagIds":342,"authors":343,"image":349,"sections":355,"ttr":881,"wordCount":882},"digitales-erbe-was-bleibt-wenn-wir-gehen",{"metadata":249,"sys":252,"fields":267},{"tags":250,"concepts":251},[],[],{"space":253,"id":255,"type":256,"createdAt":257,"updatedAt":257,"environment":258,"publishedVersion":260,"revision":261,"contentType":262,"locale":266},{"sys":254},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"2ISxpdRcz3Dn3eEoUP1k7s","Entry","2026-11-04T15:20:25.849Z",{"sys":259},{"id":17,"type":8,"linkType":18},14,1,{"sys":263},{"type":8,"linkType":264,"id":265},"ContentType","seo","de-DE",{"titel":268,"beschreibung":269,"keywords":270},"Digitales Erbe: Was Sie wissen und regeln sollten","Wie kann ich meinen digitalen Nachlass regeln? Was rechtlich gilt und wie Sie Ihre Daten und Angehörigen absichern können.",[271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281],"Digitaler Nachlass","Digitales Erbe","Digitalen Nachlass regeln","Digitale Vorsorge","Vorsorgevollmacht digitales Erbe","Digitale Daten nach dem Tod","Daten vererben","Digitale Erbe rechtlich regeln","Was passiert mit meinen Daten nach dem Tod ","Tod Facebook","Tod Social-Media-Account","Digitales Erbe: Was bleibt, wenn wir gehen?","Profile in sozialen Netzwerken, Fotos in der Cloud, E-Mail-Konten: Unser Leben hinterlässt Spuren – auch in der digitalen Welt. Doch was geschieht mit den Daten, wenn wir nicht mehr da sind? MEINRECHT fasst zusammen, welche Vorkehrungen wichtig sind und wie Sie Ihr digitales Erbe rechtzeitig regeln.",{"nodeType":285,"data":286,"content":287},"document",{},[288,299,334],{"nodeType":289,"data":290,"content":291},"paragraph",{},[292],{"nodeType":293,"value":294,"marks":295,"data":298},"text","Das Wichtigste in Kürze:",[296],{"type":297},"bold",{},{"nodeType":300,"data":301,"content":302},"unordered-list",{},[303,314,324],{"nodeType":304,"data":305,"content":306},"list-item",{},[307],{"nodeType":289,"data":308,"content":309},{},[310],{"nodeType":293,"value":311,"marks":312,"data":313},"Digitale Daten sind Teil des Erbes.",[],{},{"nodeType":304,"data":315,"content":316},{},[317],{"nodeType":289,"data":318,"content":319},{},[320],{"nodeType":293,"value":321,"marks":322,"data":323},"Der Nutzungsvertrag von Online-Diensten geht mit dem Tod einer Person grundsätzlich auf dessen Erben über. ",[],{},{"nodeType":304,"data":325,"content":326},{},[327],{"nodeType":289,"data":328,"content":329},{},[330],{"nodeType":293,"value":331,"marks":332,"data":333},"Frühzeitige Vorsorge entlastet Angehörige im Krankheits- oder Todesfall.",[],{},{"nodeType":289,"data":335,"content":336},{},[337],{"nodeType":293,"value":338,"marks":339,"data":340},"",[],{},["Date","2026-11-08T23:00:00.000Z"],[],[344],{"image":345,"name":347,"description":348},{"url":346,"title":347,"width":-1,"height":-1},"//images.ctfassets.net/ejq5tiotlgyv/32gRIrarxBC5EEQwV56DI9/2d7e425c2c368110f463b7c2c52245dc/stella_arimondi_autor_meinrecht.png","Stella Arimondi","bereitet sich aktuell auf das erste juristische Staatsexamen vor. Ihr macht es Spaß, juristische Zusammenhänge für Nichtjurist*innen verständlich zu machen. Sie unterstützt das Autor*innenteam bei der Aufbereitung spannender Rechtsthemen.",{"url":350,"title":351,"width":352,"height":353,"description":354},"//images.ctfassets.net/ejq5tiotlgyv/6YxITfqnf4CauLQMGTy9Pq/db38dc0d0e93c7dd01446411c2a5ffec/digitaler-nachlass.webp","Foto: Eine Frau die einen digitale Person hinterlässt",1618,1080,"©metamorworks - iStock",[356,470,587,631,806,819],{"id":357,"headline":358,"copy":359},"4ejjgRlkJ6BnCbMakeo5Ow","Was gehört zum digitalen Erbe?",{"nodeType":285,"data":360,"content":361},{},[362,369,376,451],{"nodeType":289,"data":363,"content":364},{},[365],{"nodeType":293,"value":366,"marks":367,"data":368},"Unser Leben wird immer digitaler. Viele vernetzen sich in den sozialen Netzwerken oder schließen Verträge online ab. Briefe werden immer seltener über die Post verschickt, meist finden Sie ihren Weg zum Empfänger oder der Empfängerin per E-Mail.",[],{},{"nodeType":289,"data":370,"content":371},{},[372],{"nodeType":293,"value":373,"marks":374,"data":375},"Doch was passiert eigentlich mit all den digitalen Daten nach unserem Tod? Der digitale Nachlass umfasst Online-Konten mit persönlichen Daten, unter anderem für:",[],{},{"nodeType":300,"data":377,"content":378},{},[379,389,399,409,419,441],{"nodeType":304,"data":380,"content":381},{},[382],{"nodeType":289,"data":383,"content":384},{},[385],{"nodeType":293,"value":386,"marks":387,"data":388},"Berufliche Netzwerke",[],{},{"nodeType":304,"data":390,"content":391},{},[392],{"nodeType":289,"data":393,"content":394},{},[395],{"nodeType":293,"value":396,"marks":397,"data":398},"Online-Banking",[],{},{"nodeType":304,"data":400,"content":401},{},[402],{"nodeType":289,"data":403,"content":404},{},[405],{"nodeType":293,"value":406,"marks":407,"data":408},"Versicherungen und Krankenkassen",[],{},{"nodeType":304,"data":410,"content":411},{},[412],{"nodeType":289,"data":413,"content":414},{},[415],{"nodeType":293,"value":416,"marks":417,"data":418},"Film- und Musikstreamingangebote",[],{},{"nodeType":304,"data":420,"content":421},{},[422],{"nodeType":289,"data":423,"content":424},{},[425,428,437],{"nodeType":293,"value":338,"marks":426,"data":427},[],{},{"nodeType":429,"data":430,"content":432},"hyperlink",{"uri":431},"/magazin/smartwatch-am-steuer",[433],{"nodeType":293,"value":434,"marks":435,"data":436},"Smartwatches ",[],{},{"nodeType":293,"value":438,"marks":439,"data":440},"und Fitnessarmbänder",[],{},{"nodeType":304,"data":442,"content":443},{},[444],{"nodeType":289,"data":445,"content":446},{},[447],{"nodeType":293,"value":448,"marks":449,"data":450},"Smart Home Produkte",[],{},{"nodeType":289,"data":452,"content":453},{},[454,458,466],{"nodeType":293,"value":455,"marks":456,"data":457},"Aber auch offline gespeicherte Daten gehören dazu. Hierzu zählen vor allem Ihre Daten auf Computern und Notebooks sowie auf externen Datenspeichern wie Festplatten und USB-Sticks. Auch Daten auf ",[],{},{"nodeType":429,"data":459,"content":461},{"uri":460},"/magazin/handy-am-steuer",[462],{"nodeType":293,"value":463,"marks":464,"data":465},"Smartphones",[],{},{"nodeType":293,"value":467,"marks":468,"data":469}," und Tablets fallen darunter.",[],{},{"id":471,"headline":472,"copy":473},"7pcocxf9ujVSl98ck4p03M","Was passiert mit meinen Daten nach dem Tod?",{"nodeType":285,"data":474,"content":475},{},[476,495,526,533,581],{"nodeType":289,"data":477,"content":478},{},[479,483,491],{"nodeType":293,"value":480,"marks":481,"data":482},"Mit dem Tod einer Person geht deren Vermögen gemäß ",[],{},{"nodeType":429,"data":484,"content":486},{"uri":485},"https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1922.html",[487],{"nodeType":293,"value":488,"marks":489,"data":490},"§ 1922 Bürgerliches Gesetzbuch",[],{},{"nodeType":293,"value":492,"marks":493,"data":494}," als Ganzes auf die Erb*innen über. Dies ist die sogenannte Gesamtrechtsnachfolge. Zwischen dem analogen und dem digitalen Nachlass wird dabei nicht unterschieden.",[],{},{"nodeType":289,"data":496,"content":497},{},[498,502,510,514,522],{"nodeType":293,"value":499,"marks":500,"data":501},"Im Jahr 2018 entschied der ",[],{},{"nodeType":429,"data":503,"content":505},{"uri":504},"https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html",[506],{"nodeType":293,"value":507,"marks":508,"data":509},"Bundesgerichtshof",[],{},{"nodeType":293,"value":511,"marks":512,"data":513}," in seinem Urteil vom 12.07.2018 (Az. ",[],{},{"nodeType":429,"data":515,"content":517},{"uri":516},"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/III_ZS/2017/III_ZR_183-17.pdf?__blob=publicationFile&v=1",[518],{"nodeType":293,"value":519,"marks":520,"data":521},"III ZR 183/17",[],{},{"nodeType":293,"value":523,"marks":524,"data":525},"), dass der Nutzungsvertrag des Kontoinhabers eines sozialen Netzwerks im Todesfall grundsätzlich auch auf dessen Erb*innen übergeht. Vor diesem Hintergrund haben die Erben und Erbinnen eines Nutzers beziehungsweise einer Nutzerin von Online-Dienstleistungen grundsätzlich dieselben Ansprüche wie der Erblasser oder die Erblasserin selbst.",[],{},{"nodeType":289,"data":527,"content":528},{},[529],{"nodeType":293,"value":530,"marks":531,"data":532},"Welche Möglichkeiten es im Todesfall noch gibt, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die unterschiedlichen Regelungen:",[],{},{"nodeType":300,"data":534,"content":535},{},[536,551,566],{"nodeType":304,"data":537,"content":538},{},[539],{"nodeType":289,"data":540,"content":541},{},[542,547],{"nodeType":293,"value":543,"marks":544,"data":546},"Facebook: ",[545],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":548,"marks":549,"data":550},"Sie können einen Nachlasskontakt bestimmen, der sich um Ihr Hauptprofil im sogenannten Gedenkzustand kümmert oder festlegen, dass Ihr Konto von Facebook dauerhaft gelöscht wird.",[],{},{"nodeType":304,"data":552,"content":553},{},[554],{"nodeType":289,"data":555,"content":556},{},[557,562],{"nodeType":293,"value":558,"marks":559,"data":561},"Instagram:",[560],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":563,"marks":564,"data":565}," Das Profil kann nach dem Tod in den Gedenkzustand versetzt oder nach Antrag eines unmittelbaren Familienmitglieds entfernt werden.",[],{},{"nodeType":304,"data":567,"content":568},{},[569],{"nodeType":289,"data":570,"content":571},{},[572,577],{"nodeType":293,"value":573,"marks":574,"data":576},"X:",[575],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":578,"marks":579,"data":580}," Ein Familienmitglied oder der oder die Nachlassverwaltende kann beantragen, dass das Profil deaktiviert wird.",[],{},{"nodeType":289,"data":582,"content":583},{},[584],{"nodeType":293,"value":338,"marks":585,"data":586},[],{},{"id":588,"headline":589,"copy":590},"EZBCxU6ecne9nG9gC8Mfn","Warum Sie Ihren digitalen Nachlass frühzeitig regeln sollten",{"nodeType":285,"data":591,"content":592},{},[593,600],{"nodeType":289,"data":594,"content":595},{},[596],{"nodeType":293,"value":597,"marks":598,"data":599},"Wer sich frühzeitig um seinen digitalen Nachlass kümmert, entlastet seine Angehörigen - nicht nur im Todesfall. Auch bei einer schweren Krankheit oder einem Unfall können so wichtige Daten und Konten zugänglich bleiben, wenn Sie sich vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr selbst darum kümmern können.",[],{},{"nodeType":289,"data":601,"content":602},{},[603,607,615,619,627],{"nodeType":293,"value":604,"marks":605,"data":606},"Denn wenn wichtige Informationen oder entsprechende Vollmachten fehlen, kann es für Ihre Angehörigen schwierig sein, auf notwendige Dokumente zuzugreifen, laufende Verträge zu verwalten oder wichtige Konten zu betreuen. Dadurch können auch unnötige Kosten durch weiterlaufende Online-Dienste wie beispielsweise ",[],{},{"nodeType":429,"data":608,"content":610},{"uri":609},"/magazin/netflix-preiserhoehung-unwirksam",[611],{"nodeType":293,"value":612,"marks":613,"data":614},"Netflix",[],{},{"nodeType":293,"value":616,"marks":617,"data":618}," oder ",[],{},{"nodeType":429,"data":620,"content":622},{"uri":621},"/magazin/unzulaessige-preiserhoehung-bei-amazon",[623],{"nodeType":293,"value":624,"marks":625,"data":626},"Amazon Prime",[],{},{"nodeType":293,"value":628,"marks":629,"data":630}," entstehen.",[],{},{"id":632,"headline":633,"copy":634},"7jsl3G4md6cui42b8xZkOy","Checkliste: So regeln Sie Ihren digitalen Nachlass",{"nodeType":285,"data":635,"content":636},{},[637,644,652,659,667,674,682,689,697,716,724,743,800],{"nodeType":289,"data":638,"content":639},{},[640],{"nodeType":293,"value":641,"marks":642,"data":643},"Es gibt ein paar wichtige Schritte, die Sie bei der Regelung Ihres digitalen Nachlasses beachten sollten. Hierzu gehören:",[],{},{"nodeType":289,"data":645,"content":646},{},[647],{"nodeType":293,"value":648,"marks":649,"data":651},"Liste erstellen:",[650],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":653,"content":654},{},[655],{"nodeType":293,"value":656,"marks":657,"data":658},"Erstellen Sie eine Liste mit all Ihren Konten, Accounts, Profilen und Online-Verträgen. Hierzu gehören auch die jeweiligen Zugangsdaten.",[],{},{"nodeType":289,"data":660,"content":661},{},[662],{"nodeType":293,"value":663,"marks":664,"data":666},"Vertrauensperson bestimmen",[665],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":668,"content":669},{},[670],{"nodeType":293,"value":671,"marks":672,"data":673},"Überlegen Sie sich, welche Person oder Personen Zugang zu welchen Konten erhalten sollen.",[],{},{"nodeType":289,"data":675,"content":676},{},[677],{"nodeType":293,"value":678,"marks":679,"data":681},"Datenverbleib festlegen",[680],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":683,"content":684},{},[685],{"nodeType":293,"value":686,"marks":687,"data":688},"Dokumentieren Sie möglichst genau, was mit Ihren Daten und Konten passieren soll.",[],{},{"nodeType":289,"data":690,"content":691},{},[692],{"nodeType":293,"value":693,"marks":694,"data":696},"Vollmacht erteilen",[695],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":698,"content":699},{},[700,704,712],{"nodeType":293,"value":701,"marks":702,"data":703},"Ratsam ist auch eine ",[],{},{"nodeType":429,"data":705,"content":707},{"uri":706},"/erbrecht/vorsorge#Vorsorgevollmacht",[708],{"nodeType":293,"value":709,"marks":710,"data":711},"Vorsorgevollmacht",[],{},{"nodeType":293,"value":713,"marks":714,"data":715},". In dieser können Sie regeln, wer sich als Bevollmächtige*r worum kümmert, wenn Sie selbst nicht mehr dazu in der Lage sind.",[],{},{"nodeType":289,"data":717,"content":718},{},[719],{"nodeType":293,"value":720,"marks":721,"data":723},"Testament anfertigen oder ergänzen",[722],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":725,"content":726},{},[727,731,739],{"nodeType":293,"value":728,"marks":729,"data":730},"Auch in einem ",[],{},{"nodeType":429,"data":732,"content":734},{"uri":733},"/magazin/letzter-wille-so-wird-ihr-testament-gueltig",[735],{"nodeType":293,"value":736,"marks":737,"data":738},"Testament",[],{},{"nodeType":293,"value":740,"marks":741,"data":742}," kann geregelt werden, wie die Erben und Erbinnen nach dem Tod mit dem digitalen Nachlass umgehen sollen.",[],{},{"nodeType":744,"data":745,"content":799},"embedded-entry-block",{"target":746},{"metadata":747,"sys":756,"fields":769},{"tags":748,"concepts":755},[749,751,753],{"sys":750},{"type":8,"linkType":12,"id":194},{"sys":752},{"type":8,"linkType":12,"id":78},{"sys":754},{"type":8,"linkType":12,"id":222},[],{"space":757,"id":759,"type":256,"createdAt":760,"updatedAt":761,"environment":762,"publishedVersion":764,"revision":765,"contentType":766,"locale":266},{"sys":758},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"4FOUkyAjG4omZoz79ZeP8S","2023-11-28T07:43:34.011Z","2026-08-26T08:55:27.205Z",{"sys":763},{"id":17,"type":8,"linkType":18},35,15,{"sys":767},{"type":8,"linkType":264,"id":768},"teaser",{"ueberschrift":770,"kurzbeschreibung":771,"bild":772,"url":796,"seitentyp":797,"produktId":798},"Vorsorgeverfügungs-Assistent","Jetzt Online Vorsorge treffen: mit Patientenverfügung sowie Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungsverfügung.",{"metadata":773,"sys":776,"fields":785},{"tags":774,"concepts":775},[],[],{"space":777,"id":779,"type":780,"createdAt":781,"updatedAt":781,"environment":782,"publishedVersion":784,"revision":261,"locale":266},{"sys":778},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"3FIHxNNwDJTvpzdvtMX0N6","Asset","2023-11-28T07:42:30.639Z",{"sys":783},{"id":17,"type":8,"linkType":18},5,{"title":786,"description":338,"file":787},"Teaser Vorsorgeverfügung",{"url":788,"details":789,"fileName":794,"contentType":795},"//images.ctfassets.net/ejq5tiotlgyv/3FIHxNNwDJTvpzdvtMX0N6/3c39d86be48ea9a4d13fb12c7603e720/meinrecht_teaser_vorsorgeverfuegung.webp",{"size":790,"image":791},65188,{"width":792,"height":793},1000,667,"meinrecht_teaser_vorsorgeverfuegung.webp","image/webp","/erbrecht/vorsorgeverfuegungs-assistent","Service","PATIENTS_PROVISION_ASSISTANT",[],{"nodeType":289,"data":801,"content":802},{},[803],{"nodeType":293,"value":338,"marks":804,"data":805},[],{},{"id":807,"headline":808,"copy":809},"2oqxTL5vuG3T8lfTyCjwfi","Fazit: Digitale Vorsorge schafft Klarheit",{"nodeType":285,"data":810,"content":811},{},[812],{"nodeType":289,"data":813,"content":814},{},[815],{"nodeType":293,"value":816,"marks":817,"data":818},"Wer seinen digitalen Nachlass frühzeitig regelt, erleichtert seinen Angehörigen den Umgang damit und stellt sicher, dass persönliche Wünsche berücksichtigt werden. Der digitale Nachlass umfasst dabei nicht nur die sozialen Netzwerke und E-Mail-Konten, sondern auch Online-Banking, Versicherungen, Streaming-Abonnements sowie Fotos und Smart Home Produkte. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre digitalen Daten in einer Liste zu erfassen, eine Vertrauensperson zu bestimmen und Ihre Wünsche zum Umgang mit Ihrem digitalen Nachlass schriftlich festzuhalten – beispielsweise in Ihrem Testament. So schaffen Sie Klarheit im Ernstfall und behalten dennoch die Kontrolle über Ihr digitales Erbe.",[],{},{"id":820,"headline":821,"copy":822},"5BEeiMra5IMH0pEG8XA38b","Quellen: ",{"nodeType":285,"data":823,"content":824},{},[825,832,839,846,853,860,867,874],{"nodeType":289,"data":826,"content":827},{},[828],{"nodeType":293,"value":829,"marks":830,"data":831},"Allianz, Digitalen Nachlass richtig regeln (abgerufen am 28. Oktober 2026)",[],{},{"nodeType":289,"data":833,"content":834},{},[835],{"nodeType":293,"value":836,"marks":837,"data":838},"Verbraucherzentrale, Digitale Vorsorge, digitaler Nachlass: Was passiert mit meinen Daten? (abgerufen am 28. Oktober 2026)",[],{},{"nodeType":289,"data":840,"content":841},{},[842],{"nodeType":293,"value":843,"marks":844,"data":845},"DigitalerNachlass.net, Digitaler Nachlass – Ratgeber 2026 (abgerufen am 29. Oktober 2026)",[],{},{"nodeType":289,"data":847,"content":848},{},[849],{"nodeType":293,"value":850,"marks":851,"data":852},"Rose & Partner, Digitaler Nachlass und Testament (abgerufen am 29. Oktober)",[],{},{"nodeType":289,"data":854,"content":855},{},[856],{"nodeType":293,"value":857,"marks":858,"data":859},"Verbraucherzentrale Niedersachsen, Digitale Vorsorge – was tun mit dem digitalen Nachlass? (abgerufen am 29. Oktober 2026)",[],{},{"nodeType":289,"data":861,"content":862},{},[863],{"nodeType":293,"value":864,"marks":865,"data":866},"Facebook.com, Nachlasskontakte auf Facebook (abgerufen am 29. Oktober 2026)",[],{},{"nodeType":289,"data":868,"content":869},{},[870],{"nodeType":293,"value":871,"marks":872,"data":873},"Instagram.com, Das Profil eines*einer verstorbenen Nutzer*in auf Instagram melden (abgerufen 29. Oktober 2026)",[],{},{"nodeType":289,"data":875,"content":876},{},[877],{"nodeType":293,"value":878,"marks":879,"data":880},"X.com, How to contact X about a deceased family member's account (abgerufen am 29. Oktober 2026)",[],{},4,818,{"total":884,"items":885},357,[886,1154,1867],{"slug":887,"seo":888,"title":903,"subtitle":-1,"abstract":913,"hint":914,"teaserCopy":913,"releaseDate":963,"tagIds":964,"authors":965,"image":971,"sections":975,"ttr":1152,"wordCount":1153},"recht-das-aendert-sich-im-dezember-2026",{"metadata":889,"sys":892,"fields":902},{"tags":890,"concepts":891},[],[],{"space":893,"id":895,"type":256,"createdAt":896,"updatedAt":896,"environment":897,"publishedVersion":899,"revision":261,"contentType":900,"locale":266},{"sys":894},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"7zgT1kNNDU2JxuyVdwXb35","2026-11-11T09:42:11.867Z",{"sys":898},{"id":17,"type":8,"linkType":18},6,{"sys":901},{"type":8,"linkType":264,"id":265},{"titel":903,"beschreibung":904,"keywords":905},"Recht: Das ändert sich im Dezember 2026","Änderungen ab Dezember 2026: Produkthaftungsgesetz, fernablesbare Messgeräte, Tankrabatt endet. MEINRECHT.DE fasst die Neuerungen zusammen.",[906,907,908,909,910,911,912],"Änderungen Dezember 2026 ","Änderungen 2026 Deutschland ","Neue Gesetze Dezember 2026","Neues Produkthaftungsgesetz","Fernablesbare Messgeräte","Heizkostenverordnung","Tankrabatt endet","Was ändert sich im Dezember 2026? Produkthaftungsgesetz modernisiert, Messgeräte müssen fernablesbar sein und der Tankrabatt endet wieder: MEINRECHT.DE fasst die wichtigsten Neuerungen kompakt zusammen.",{"data":915,"content":916,"nodeType":285},{},[917,924,957],{"data":918,"content":919,"nodeType":289},{},[920],{"data":921,"marks":922,"value":294,"nodeType":293},{},[923],{"type":297},{"data":925,"content":926,"nodeType":300},{},[927,937,947],{"data":928,"content":929,"nodeType":304},{},[930],{"data":931,"content":932,"nodeType":289},{},[933],{"data":934,"marks":935,"value":936,"nodeType":293},{},[],"Das Produkthaftungsgesetz umfasst jetzt auch Software, KI-basierte Systeme und digitale Dienste.",{"data":938,"content":939,"nodeType":304},{},[940],{"data":941,"content":942,"nodeType":289},{},[943],{"data":944,"marks":945,"value":946,"nodeType":293},{},[],"Zähler und Heizkostenverteiler in Wohnungen müssen fernablesbar sein.",{"data":948,"content":949,"nodeType":304},{},[950],{"data":951,"content":952,"nodeType":289},{},[953],{"data":954,"marks":955,"value":956,"nodeType":293},{},[],"Der Tankrabatt endet zum 31. Dezember 2026.",{"data":958,"content":959,"nodeType":289},{},[960],{"data":961,"marks":962,"value":338,"nodeType":293},{},[],["Date","2026-11-10T23:00:00.000Z"],[236],[966],{"image":967,"name":969,"description":970},{"url":968,"title":969,"width":-1,"height":-1},"//images.ctfassets.net/ejq5tiotlgyv/6WdheazCgb8KJnt4fb1L7Y/41251eca1e81ccbec0f144eb8c1b8fa7/frauke_stamm_autor_meinrecht.png","Frauke Stamm","Als Kommunikations-Expertin mit langjähriger Erfahrung recherchiert sie spannende Rechtsfragen aus dem Alltag und beantwortet diese auf meinrecht.de.",{"url":972,"title":973,"width":352,"height":353,"description":974},"//images.ctfassets.net/ejq5tiotlgyv/58f2lKeWjAPyCVAIwUTYsU/58c06dd11fd7f5b54b297bc668df1340/generierten-content-ausweisen.webp","Das neue Gesetz zur Modernisierung des Produkthaftungsrechts nimmt Unternehmen von KI-Systemen in die Haftung. ","©Alex Cristi - iStock",[976,1046,1101,1139],{"id":977,"headline":978,"copy":979},"7a7iH5ee6iu7gWQ5u76eFu","Produkthaftungsgesetz modernisiert",{"nodeType":285,"data":980,"content":981},{},[982,1013,1040],{"nodeType":289,"data":983,"content":984},{},[985,989,997,1001,1009],{"nodeType":293,"value":986,"marks":987,"data":988},"Das ",[],{},{"nodeType":429,"data":990,"content":992},{"uri":991},"https://www.google.com/goto?url=CAESbgHEIkXXT11Sm0PrfsYzQdN33JhK15TV4IiRRnli0IVkOfb8uICqopMUTc7MoqZVRFoSFIs5W3p_icRPEK2GhKPfHF4K3qcDVu_uFeabj1w5E-PB0-noIArMCfDF-pTh3OCqWnUg0VdrchH2oKXi",[993],{"nodeType":293,"value":994,"marks":995,"data":996},"Gesetz zur Modernisierung des Produkthaftungsrechts",[],{},{"nodeType":293,"value":998,"marks":999,"data":1000}," tritt am 9. Dezember 2026 in Kraft. Es setzt die ",[],{},{"nodeType":429,"data":1002,"content":1004},{"uri":1003},"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402853",[1005],{"nodeType":293,"value":1006,"marks":1007,"data":1008},"EU-Richtlinie 2024/2853",[],{},{"nodeType":293,"value":1010,"marks":1011,"data":1012}," in deutsches Recht um und löst das bisherige Produkthaftungsgesetz von 1989 ab. Ziel des Gesetzes ist es, den rechtlichen Rahmen an neue Technologien und globale Lieferketten anzupassen und Verbraucherinnen und Verbrauchern die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen zu erleichtern. Das neue Recht umfasst ausdrücklich Software, KI-basierte Systeme und digitale Dienste als Produkte und macht Unternehmen dafür haftbar, wenn daraus Schäden entstehen. Das Gesetz gilt für alle Produkte, die ab dem 9. Dezember 2026 in Verkehr gebracht werden.",[],{},{"nodeType":1014,"data":1015,"content":1016},"blockquote",{},[1017],{"nodeType":289,"data":1018,"content":1019},{},[1020,1025,1029,1037],{"nodeType":293,"value":1021,"marks":1022,"data":1024},"Lesen Sie auch",[1023],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1026,"marks":1027,"data":1028},": ",[],{},{"nodeType":429,"data":1030,"content":1032},{"uri":1031},"file://srvdaten.oerag.local/falsche-infos-durch-ki-wer-haftet",[1033],{"nodeType":293,"value":1034,"marks":1035,"data":1036},"Falsche Infos durch KI: Wer haftet?",[],{},{"nodeType":293,"value":338,"marks":1038,"data":1039},[],{},{"nodeType":289,"data":1041,"content":1042},{},[1043],{"nodeType":293,"value":338,"marks":1044,"data":1045},[],{},{"id":1047,"headline":1048,"copy":1049},"3IF1rBftzwJ9D1SJwJ8q1B","Frist für Einbau fernablesbarer Messgeräte endet",{"nodeType":285,"data":1050,"content":1051},{},[1052,1071,1095],{"nodeType":289,"data":1053,"content":1054},{},[1055,1059,1067],{"nodeType":293,"value":1056,"marks":1057,"data":1058},"Am 31. Dezember 2026 endet die Frist zur Umrüstung aller Wohnungen mit fernablesbaren Messgeräten für Wärme und Wasser. So sieht es die ",[],{},{"nodeType":429,"data":1060,"content":1062},{"uri":1061},"https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/",[1063],{"nodeType":293,"value":1064,"marks":1065,"data":1066},"Heizkostenverordnung (HKVO)",[],{},{"nodeType":293,"value":1068,"marks":1069,"data":1070}," vor, welche die Voraussetzung für eine digitale Verbrauchserfassung schafft. Das bedeutet: Zähler und Heizkostenverteiler müssen ab 1. Januar 2027 fernablesbar sein. Für neu eingebaute Geräte gilt das bereits seit dem 1. Dezember 2021. Dies betrifft Vermieterinnen und Vermieter, Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer sowie Wohnungseigentümergemeinschaften mit zentraler Heizungs- oder Warmwasserversorgung. Sie müssen alle Altgeräte, die nicht fernablesbar sind, bis Ende Dezember 2026 austauschen. ",[],{},{"nodeType":1014,"data":1072,"content":1073},{},[1074],{"nodeType":289,"data":1075,"content":1076},{},[1077,1081,1084,1092],{"nodeType":293,"value":1021,"marks":1078,"data":1080},[1079],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1026,"marks":1082,"data":1083},[],{},{"nodeType":429,"data":1085,"content":1087},{"uri":1086},"file://srvdaten.oerag.local/magazin/bgh-mieterhoehung-auch-bei-heizungsmodernisierung-ohne-ersparnis",[1088],{"nodeType":293,"value":1089,"marks":1090,"data":1091},"BGH: Mieterhöhung auch bei Heizungsmodernisierung ohne Ersparnis",[],{},{"nodeType":293,"value":338,"marks":1093,"data":1094},[],{},{"nodeType":289,"data":1096,"content":1097},{},[1098],{"nodeType":293,"value":338,"marks":1099,"data":1100},[],{},{"id":1102,"headline":1103,"copy":1104},"5pCb223r7M4McBdpRvqoe9","Tankrabatt läuft wieder aus",{"nodeType":285,"data":1105,"content":1106},{},[1107,1126,1132],{"nodeType":289,"data":1108,"content":1109},{},[1110,1114,1122],{"nodeType":293,"value":1111,"marks":1112,"data":1113},"Am 31. Dezember endet der vom Bundestag beschlossene Tankrabatt. Seit dem 1. Oktober war die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14,04 Cent pro Liter niedriger. Mit der daraus resultierenden Senkung der Mehrwertsteuer ergab sich eine Brutto-Ersparnis für Autofahrerinnen und Autofahrer von rund 17 Cent pro Liter ",[],{},{"nodeType":429,"data":1115,"content":1117},{"uri":1116},"file://srvdaten.oerag.local/magazin/hohe-spritpreise",[1118],{"nodeType":293,"value":1119,"marks":1120,"data":1121},"Sprit",[],{},{"nodeType":293,"value":1123,"marks":1124,"data":1125},". Ab Januar 2027 gelten wieder die regulären Energiesteuersätze.",[],{},{"nodeType":289,"data":1127,"content":1128},{},[1129],{"nodeType":293,"value":338,"marks":1130,"data":1131},[],{},{"nodeType":289,"data":1133,"content":1134},{},[1135],{"nodeType":293,"value":1136,"marks":1137,"data":1138},"Unsere Redaktion schreibt. Das Juristenteam prüft. KI unterstützt. ",[],{},{"id":1140,"headline":1141,"copy":1142},"myaJANC9lhTn4xSFCqGGZ","Quellen:",{"nodeType":285,"data":1143,"content":1144},{},[1145],{"nodeType":289,"data":1146,"content":1147},{},[1148],{"nodeType":293,"value":1149,"marks":1150,"data":1151},"Bundesregierung, Produkthaftung im Zeichen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (abgerufen am 5. November 2026)",[],{},2,363,{"slug":1155,"seo":1156,"title":1184,"subtitle":-1,"abstract":1185,"hint":1186,"teaserCopy":1185,"releaseDate":1246,"tagIds":1247,"authors":1248,"image":1254,"sections":1258,"ttr":881,"wordCount":1866},"bauverzoegerung",{"metadata":1157,"sys":1160,"fields":1170},{"tags":1158,"concepts":1159},[],[],{"space":1161,"id":1163,"type":256,"createdAt":1164,"updatedAt":1164,"environment":1165,"publishedVersion":1167,"revision":261,"contentType":1168,"locale":266},{"sys":1162},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"4Z7h5VaP0cSXCkaMT8H0mk","2026-11-05T20:20:31.900Z",{"sys":1166},{"id":17,"type":8,"linkType":18},13,{"sys":1169},{"type":8,"linkType":264,"id":265},{"titel":1171,"beschreibung":1172,"keywords":1173},"Bauverzögerung: Folgen und Rechte der Bauherren","Welche Rechte haben Bauherren bei Bauverzug? Neben Schadensersatz, Kündigung und Kostenvorschuss gibt es Tipps, zur Bauverzögerung.",[1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183],"Bauverzögerung Schadensersatz","Bauverzögerung durch Bauherrn ","Bauverzögerung ohne Fertigstellungstermin","Bauverzögerung VOB","Bauverzögerung durch Auftraggeber ","Bauverzögerung durch Auftragnehmer","Bauverzug vertretenmüssen ","Bauverzug Mahnung ","Bauverzug Verschulden","Bauverzug Exkulpation ","Bauverzögerung und Folgen: Welche Rechte haben Bauherren?","Wird ein Bau verspätet fertig, kann das Bauherren viel Geld kosten. MEINRECHT fasst zusammen, wann eine Bauverzögerung vorliegt und welche Rechte Bauherren haben. Neben Schadensersatz, Kündigung und Kostenvorschuss gibt es in diesem Artikel auch Tipps, wie sich eine Bauverzögerung vermeiden lässt. ",{"data":1187,"content":1188,"nodeType":285},{},[1189,1197,1240],{"data":1190,"content":1191,"nodeType":289},{},[1192],{"data":1193,"marks":1194,"value":1196,"nodeType":293},{},[1195],{"type":297},"Das Wichtigste in Kürze: ",{"data":1198,"content":1199,"nodeType":300},{},[1200,1210,1220,1230],{"data":1201,"content":1202,"nodeType":304},{},[1203],{"data":1204,"content":1205,"nodeType":289},{},[1206],{"data":1207,"marks":1208,"value":1209,"nodeType":293},{},[],"Bauverzug tritt ein, wenn eine fällige Bauleistung nicht erbracht wird.",{"data":1211,"content":1212,"nodeType":304},{},[1213],{"data":1214,"content":1215,"nodeType":289},{},[1216],{"data":1217,"marks":1218,"value":1219,"nodeType":293},{},[],"Für den Verzug kommt es darauf an, was vertraglich vereinbart wurde.",{"data":1221,"content":1222,"nodeType":304},{},[1223],{"data":1224,"content":1225,"nodeType":289},{},[1226],{"data":1227,"marks":1228,"value":1229,"nodeType":293},{},[],"Bei einer Bauverzögerung können dem Bauherren Schadensersatzansprüche zustehen.",{"data":1231,"content":1232,"nodeType":304},{},[1233],{"data":1234,"content":1235,"nodeType":289},{},[1236],{"data":1237,"marks":1238,"value":1239,"nodeType":293},{},[],"Der Bauunternehmer muss die Verzögerung zu vertreten haben.",{"data":1241,"content":1242,"nodeType":289},{},[1243],{"data":1244,"marks":1245,"value":338,"nodeType":293},{},[],["Date","2026-11-05T23:00:00.000Z"],[33],[1249],{"image":1250,"name":1252,"description":1253},{"url":1251,"title":1252,"width":-1,"height":-1},"//images.ctfassets.net/ejq5tiotlgyv/2wvhof9hxAaaXdWJrpizn9/adc9a5e1540190115e0f4f33782f4a03/CC3_1271_Anna_Kristina_Bueckmann_Christoph_Soeder_20210301-1.jpg","Anna Kristina Bückmann","Mit ihrer journalistischen Erfahrung recherchiert sie interessante Rechtsthemen für meinrecht.de – und beantwortet diese mit ihrem Wissen als Anwältin.",{"url":1255,"title":1256,"width":352,"height":353,"description":1257},"//images.ctfassets.net/ejq5tiotlgyv/1grhBTwI1tuVeu3TN2tJGw/38bf751d51d9c832c4f0e1a74dcb8f79/bauverzoegerung.webp","Foto: Eine Familie bespricht sich mit ihrem Architekten ","©skynesher - iStock",[1259,1317,1485,1603,1763,1853],{"id":1260,"headline":1261,"copy":1262},"6SDX6C4oWlNycZUeqNx5XG","Wann liegt eine Bauverzögerung vor?",{"nodeType":285,"data":1263,"content":1264},{},[1265,1284,1311],{"nodeType":289,"data":1266,"content":1267},{},[1268,1272,1280],{"nodeType":293,"value":1269,"marks":1270,"data":1271},"Ein Bauverzug liegt vor, wenn der Bauunternehmer oder die Bauunternehmerin Zeitpläne, die vertraglich vereinbart waren, nicht einhält. Also zum Beispiel dann, wenn ein fixer Termin für die Fertigstellung des Bauwerks vereinbart worden war. Oder: Die Ausführungsfristen nach der ",[],{},{"nodeType":429,"data":1273,"content":1275},{"uri":1274},"https://dejure.org/gesetze/VOB-B",[1276],{"nodeType":293,"value":1277,"marks":1278,"data":1279},"Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B",[],{},{"nodeType":293,"value":1281,"marks":1282,"data":1283}," (VOB/B) werden nicht eingehalten, wenn das Regelwerk in den Vertrag mit einbezogen worden ist.",[],{},{"nodeType":1014,"data":1285,"content":1286},{},[1287],{"nodeType":289,"data":1288,"content":1289},{},[1290,1295,1299,1307],{"nodeType":293,"value":1291,"marks":1292,"data":1294},"Übrigens",[1293],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1296,"marks":1297,"data":1298},": Die VOB/B ist kein Gesetz. Es dient als ",[],{},{"nodeType":429,"data":1300,"content":1302},{"uri":1301},"/magazin/agb-was-bedeutet-das-kleingedruckte",[1303],{"nodeType":293,"value":1304,"marks":1305,"data":1306},"Allgemeine Geschäftsbedingungen",[],{},{"nodeType":293,"value":1308,"marks":1309,"data":1310}," in Bauverträgen in Deutschland.",[],{},{"nodeType":289,"data":1312,"content":1313},{},[1314],{"nodeType":293,"value":338,"marks":1315,"data":1316},[],{},{"id":1318,"headline":1319,"copy":1320},"4ymNVvfaOBvm1ZfNXyPNyk","Was sind die Voraussetzungen für den Bauverzug? ",{"nodeType":285,"data":1321,"content":1322},{},[1323,1342,1349,1455,1479],{"nodeType":289,"data":1324,"content":1325},{},[1326,1330,1338],{"nodeType":293,"value":1327,"marks":1328,"data":1329},"Den Verzug regelt ",[],{},{"nodeType":429,"data":1331,"content":1333},{"uri":1332},"https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__286.html",[1334],{"nodeType":293,"value":1335,"marks":1336,"data":1337},"§ 286 Bürgerliches Gesetzbuch",[],{},{"nodeType":293,"value":1339,"marks":1340,"data":1341}," (BGB). Vereinfacht gesagt tritt Verzug immer dann ein, wenn eine fällige Leistung nicht erbracht wird. Fällig ist eine Leistung grundsätzlich immer sofort, wenn keine Zeit dafür bestimmt wurde oder diese sich nicht aus den Umständen ergibt. ",[],{},{"nodeType":289,"data":1343,"content":1344},{},[1345],{"nodeType":293,"value":1346,"marks":1347,"data":1348},"Der Bauherr beziehungsweise die Bauherrin sind gemäß § 286 BGB in Verzug, wenn das Bauwerk nicht fertig ist, obwohl: ",[],{},{"nodeType":300,"data":1350,"content":1351},{},[1352,1381,1408,1427],{"nodeType":304,"data":1353,"content":1354},{},[1355],{"nodeType":289,"data":1356,"content":1357},{},[1358,1362,1367,1371,1377],{"nodeType":293,"value":1359,"marks":1360,"data":1361},"Eine Zeit nach dem ",[],{},{"nodeType":293,"value":1363,"marks":1364,"data":1366},"Kalender",[1365],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1368,"marks":1369,"data":1370}," bestimmt wurde ",[],{},{"nodeType":293,"value":1372,"marks":1373,"data":1376},"(„Zahlbar bis 15. November“, „Zahlbar bis zum 3. Werktag des Monats“",[1374],{"type":1375},"italic",{},{"nodeType":293,"value":1378,"marks":1379,"data":1380},"),",[],{},{"nodeType":304,"data":1382,"content":1383},{},[1384],{"nodeType":289,"data":1385,"content":1386},{},[1387,1391,1396,1400,1405],{"nodeType":293,"value":1388,"marks":1389,"data":1390},"der Zeit ein ",[],{},{"nodeType":293,"value":1392,"marks":1393,"data":1395},"Ereignis",[1394],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1397,"marks":1398,"data":1399}," vorausgehen soll und sie sich nach dem Kalender berechnen lässt (",[],{},{"nodeType":293,"value":1401,"marks":1402,"data":1404},"„Fertigstellung drei Wochen nach Baubeginn“",[1403],{"type":1375},{},{"nodeType":293,"value":1378,"marks":1406,"data":1407},[],{},{"nodeType":304,"data":1409,"content":1410},{},[1411],{"nodeType":289,"data":1412,"content":1413},{},[1414,1418,1423],{"nodeType":293,"value":1415,"marks":1416,"data":1417},"der/die Bauherr*in die Fertigstellung ",[],{},{"nodeType":293,"value":1419,"marks":1420,"data":1422},"verweigert",[1421],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1424,"marks":1425,"data":1426}," oder",[],{},{"nodeType":304,"data":1428,"content":1429},{},[1430],{"nodeType":289,"data":1431,"content":1432},{},[1433,1437,1442,1446,1451],{"nodeType":293,"value":1434,"marks":1435,"data":1436},"der Bauherr oder die Bauherrin den oder die Bauunternehmer*in ",[],{},{"nodeType":293,"value":1438,"marks":1439,"data":1441},"mahnt",[1440],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1443,"marks":1444,"data":1445},", nachdem die ",[],{},{"nodeType":293,"value":1447,"marks":1448,"data":1450},"Bauleistung fällig ",[1449],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1452,"marks":1453,"data":1454},"ist.",[],{},{"nodeType":1014,"data":1456,"content":1457},{},[1458],{"nodeType":289,"data":1459,"content":1460},{},[1461,1466,1470,1475],{"nodeType":293,"value":1462,"marks":1463,"data":1465},"Wichtig",[1464],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1467,"marks":1468,"data":1469},": Eine Mahnung ist also unter anderem nicht nötig, wenn eine feste Zeit nach dem Kalender bestimmt worden ist. Wohl aber, wenn gar nichts zum Fertigstellungszeitpunkt im Vertrag steht oder sich nicht aus den Umständen ergibt. Außerdem: Wenn zwar ein Zeitpunkt vereinbart worden ist, dieser sich aber nicht berechnen lässt („",[],{},{"nodeType":293,"value":1471,"marks":1472,"data":1474},"Leistung nach Erteilung der Baugenehmigung",[1473],{"type":1375},{},{"nodeType":293,"value":1476,"marks":1477,"data":1478},"“).",[],{},{"nodeType":289,"data":1480,"content":1481},{},[1482],{"nodeType":293,"value":338,"marks":1483,"data":1484},[],{},{"id":1486,"headline":1487,"copy":1488},"1TJ94KZGRJp8k41EJuleze","Welche Entschädigung gibt es bei Bauverzögerung?",{"nodeType":285,"data":1489,"content":1490},{},[1491,1502,1514,1571,1597],{"nodeType":289,"data":1492,"content":1493},{},[1494,1498],{"nodeType":293,"value":1495,"marks":1496,"data":1497},"Bei einer Bauverzögerung stehen dem Bauherrn oder der Bauherrin verschiedene Möglichkeiten offen",[],{},{"nodeType":293,"value":1026,"marks":1499,"data":1501},[1500],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":1503,"content":1504},{},[1505,1510],{"nodeType":293,"value":1506,"marks":1507,"data":1509},"Schadensersatz",[1508],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1511,"marks":1512,"data":1513},": Der Bauherr beziehungsweise die Bauherrin kann Ersatz des durch den Verzug entstandenen Schadens verlangen (§ 280 Abs. 1 und 2, § 286 BGB). Dazu zählen zum Beispiel Hotelkosten oder Einlagerungskosten für Möbel.",[],{},{"nodeType":300,"data":1515,"content":1516},{},[1517,1535,1553],{"nodeType":304,"data":1518,"content":1519},{},[1520,1528],{"nodeType":289,"data":1521,"content":1522},{},[1523],{"nodeType":293,"value":1524,"marks":1525,"data":1527},"Vertragsstrafe",[1526],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":1529,"content":1530},{},[1531],{"nodeType":293,"value":1532,"marks":1533,"data":1534},"Ist eine Vertragsstrafe vereinbart, kann der Bauherr beziehungsweise die Bauherrin diese bei Verzug geltend machen.",[],{},{"nodeType":304,"data":1536,"content":1537},{},[1538,1546],{"nodeType":289,"data":1539,"content":1540},{},[1541],{"nodeType":293,"value":1542,"marks":1543,"data":1545},"Rücktritt/Kündigung",[1544],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":1547,"content":1548},{},[1549],{"nodeType":293,"value":1550,"marks":1551,"data":1552},"Die Bauherrin beziehungsweise der Bauherr kann nach § 323 BGB vom Vertrag zurücktreten, wenn er dem Bauunternehmer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat; bei Bauverträgen nach VOB/B kann er nach § 5 Abs. 4 VOB/B kündigen.",[],{},{"nodeType":304,"data":1554,"content":1555},{},[1556,1564],{"nodeType":289,"data":1557,"content":1558},{},[1559],{"nodeType":293,"value":1560,"marks":1561,"data":1563},"Kostenvorschuss/Nacherfüllung",[1562],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":1565,"content":1566},{},[1567],{"nodeType":293,"value":1568,"marks":1569,"data":1570},"Bei Mängeln oder nicht vertragsgemäßer Leistung kann der Bauherr oder die Bauherrin einen Vorschuss für die Mängelbeseitigung verlangen oder auf Nacherfüllung bestehen.",[],{},{"nodeType":1014,"data":1572,"content":1573},{},[1574],{"nodeType":289,"data":1575,"content":1576},{},[1577,1581,1585,1593],{"nodeType":293,"value":1291,"marks":1578,"data":1580},[1579],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1582,"marks":1583,"data":1584},": Lesen Sie auch, was ",[],{},{"nodeType":429,"data":1586,"content":1588},{"uri":1587},"/magazin/baumaengel-rechte-bauherren-maengelanzeige",[1589],{"nodeType":293,"value":1590,"marks":1591,"data":1592},"Ihre Rechte bei Mängeln am Bau",[],{},{"nodeType":293,"value":1594,"marks":1595,"data":1596}," sind. ",[],{},{"nodeType":289,"data":1598,"content":1599},{},[1600],{"nodeType":293,"value":338,"marks":1601,"data":1602},[],{},{"id":1604,"headline":1605,"copy":1606},"6gAkx1OsRM6pTZOpHvNBge","Wann haftet der Bauunternehmer für die Verzögerung?",{"nodeType":285,"data":1607,"content":1608},{},[1609,1616,1683,1690,1728,1735,1757],{"nodeType":289,"data":1610,"content":1611},{},[1612],{"nodeType":293,"value":1613,"marks":1614,"data":1615},"Befindet sich der Bauunternehmer mit der Fertigstellung des Bauwerks in Verzug, so muss er darlegen und beweisen, dass er keine Schuld an der Verzögerung trägt. Der Bauunternehmer haftet für Vorsatz und jede Form der Fahrlässigkeit. Zum Beispiel weil er:",[],{},{"nodeType":300,"data":1617,"content":1618},{},[1619,1634,1653,1668],{"nodeType":304,"data":1620,"content":1621},{},[1622],{"nodeType":289,"data":1623,"content":1624},{},[1625,1630],{"nodeType":293,"value":1626,"marks":1627,"data":1629},"Material",[1628],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1631,"marks":1632,"data":1633}," falsch ausgewählt hat",[],{},{"nodeType":304,"data":1635,"content":1636},{},[1637],{"nodeType":289,"data":1638,"content":1639},{},[1640,1644,1649],{"nodeType":293,"value":1641,"marks":1642,"data":1643},"Die ",[],{},{"nodeType":293,"value":1645,"marks":1646,"data":1648},"Bauzeit",[1647],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1650,"marks":1651,"data":1652}," zu knapp geplant hat",[],{},{"nodeType":304,"data":1654,"content":1655},{},[1656],{"nodeType":289,"data":1657,"content":1658},{},[1659,1664],{"nodeType":293,"value":1660,"marks":1661,"data":1663},"Mitarbeitende",[1662],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1665,"marks":1666,"data":1667}," nicht verfügbar sind oder",[],{},{"nodeType":304,"data":1669,"content":1670},{},[1671],{"nodeType":289,"data":1672,"content":1673},{},[1674,1679],{"nodeType":293,"value":1675,"marks":1676,"data":1678},"Subunternehmer ",[1677],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1680,"marks":1681,"data":1682},"nicht erscheinen.",[],{},{"nodeType":289,"data":1684,"content":1685},{},[1686],{"nodeType":293,"value":1687,"marks":1688,"data":1689},"Nicht haftet der Bauunternehmer beispielsweise für:",[],{},{"nodeType":300,"data":1691,"content":1692},{},[1693,1708],{"nodeType":304,"data":1694,"content":1695},{},[1696],{"nodeType":289,"data":1697,"content":1698},{},[1699,1704],{"nodeType":293,"value":1700,"marks":1701,"data":1703},"Extremwetterereignisse",[1702],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1705,"marks":1706,"data":1707}," (aber nicht einfach nur Frost) oder",[],{},{"nodeType":304,"data":1709,"content":1710},{},[1711],{"nodeType":289,"data":1712,"content":1713},{},[1714,1719,1723],{"nodeType":293,"value":1715,"marks":1716,"data":1718},"Staatliche",[1717],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1720,"marks":1721,"data":1722}," ",[],{},{"nodeType":293,"value":1724,"marks":1725,"data":1727},"Stopps",[1726],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":1729,"content":1730},{},[1731],{"nodeType":293,"value":1732,"marks":1733,"data":1734},"Auch haftet der Bauunternehmer nicht, wenn das Verschulden auf Seiten des Bauherrn oder der Bauherrin liegt. Beispielsweise, wenn er oder sie Sonderwünsche zu spät durchgegeben hat oder Abnahmen verzögert.",[],{},{"nodeType":1014,"data":1736,"content":1737},{},[1738],{"nodeType":289,"data":1739,"content":1740},{},[1741,1745,1753],{"nodeType":293,"value":1742,"marks":1743,"data":1744},"Schauen Sie sich auch unseren ",[],{},{"nodeType":429,"data":1746,"content":1748},{"uri":1747},"https://www.oerag.de/rechtsschutzversicherungen/bauherren-rechtsschutz.html",[1749],{"nodeType":293,"value":1750,"marks":1751,"data":1752},"Bauherrenrechtsschutz ",[],{},{"nodeType":293,"value":1754,"marks":1755,"data":1756},"an. ",[],{},{"nodeType":289,"data":1758,"content":1759},{},[1760],{"nodeType":293,"value":338,"marks":1761,"data":1762},[],{},{"id":1764,"headline":1765,"copy":1766},"7qStbGn0eD9IByQ6kYNY7H","Tipps: Wie können Sie Bauverzögerungen vermeiden?",{"nodeType":285,"data":1767,"content":1768},{},[1769,1847],{"nodeType":300,"data":1770,"content":1771},{},[1772,1791,1810,1829],{"nodeType":304,"data":1773,"content":1774},{},[1775],{"nodeType":289,"data":1776,"content":1777},{},[1778,1782,1787],{"nodeType":293,"value":1779,"marks":1780,"data":1781},"Vereinbaren Sie einen ",[],{},{"nodeType":293,"value":1783,"marks":1784,"data":1786},"verbindlichen Zeitplan",[1785],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1788,"marks":1789,"data":1790},". Auch Zwischenabnahmen können helfen, um den Baufortschritt im Blick zu behalten.",[],{},{"nodeType":304,"data":1792,"content":1793},{},[1794],{"nodeType":289,"data":1795,"content":1796},{},[1797,1801,1806],{"nodeType":293,"value":1798,"marks":1799,"data":1800},"Halten Sie im Vorfeld schriftlich fest, welche ",[],{},{"nodeType":293,"value":1802,"marks":1803,"data":1805},"Mitwirkungspflichten",[1804],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1807,"marks":1808,"data":1809}," Sie als Bauherr*in tragen.",[],{},{"nodeType":304,"data":1811,"content":1812},{},[1813],{"nodeType":289,"data":1814,"content":1815},{},[1816,1820,1825],{"nodeType":293,"value":1817,"marks":1818,"data":1819},"Lassen Sie den Bauvertrag von einer Fachanwältin oder einem Fachanwalt für Baurecht ",[],{},{"nodeType":293,"value":1821,"marks":1822,"data":1824},"prüfen",[1823],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1826,"marks":1827,"data":1828},", bevor sie unterschreiben.",[],{},{"nodeType":304,"data":1830,"content":1831},{},[1832],{"nodeType":289,"data":1833,"content":1834},{},[1835,1839,1843],{"nodeType":293,"value":1836,"marks":1837,"data":1838},"Vereinbaren Sie eine ",[],{},{"nodeType":293,"value":1524,"marks":1840,"data":1842},[1841],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1844,"marks":1845,"data":1846},". So sind Sie bei Verzögerungen auf der sicheren Seite.",[],{},{"nodeType":289,"data":1848,"content":1849},{},[1850],{"nodeType":293,"value":338,"marks":1851,"data":1852},[],{},{"id":1854,"headline":1855,"copy":1856},"40uWkcbLvt89kW4q4Fes7F","Fazit: Bauverzögerungen im Rahmen halten",{"nodeType":285,"data":1857,"content":1858},{},[1859],{"nodeType":289,"data":1860,"content":1861},{},[1862],{"nodeType":293,"value":1863,"marks":1864,"data":1865},"Bauverzögerungen liegen vor, wenn ein Bauwerk zum fälligen Zeitpunkt nicht fertig wird. Die Fälligkeit bestimmt sich danach, was vertraglich vereinbart wurde. Der Bauunternehmer muss dem oder der Bauherr*in Schäden ersetzen, die durch den Verzug eingetreten sind, wenn er für die verspätete Fertigstellung verantwortlich ist. Um Bauverzögerungen zu vermeiden, hilft ein verbindlicher Zeitplan für die Fertigstellung des Bauwerks sowie festzuhalten, welche Mitwirkungspflichten Bauherr*innen tragen. ",[],{},794,{"slug":1868,"seo":1869,"title":1896,"subtitle":-1,"abstract":1897,"hint":1898,"teaserCopy":1897,"releaseDate":1947,"tagIds":1948,"authors":1949,"image":1952,"sections":1958,"ttr":1881,"wordCount":2170},"darf-mir-mein-chef-trotz-krankheit-aufgaben-geben",{"metadata":1870,"sys":1873,"fields":1884},{"tags":1871,"concepts":1872},[],[],{"space":1874,"id":1876,"type":256,"createdAt":1877,"updatedAt":1878,"environment":1879,"publishedVersion":1167,"revision":1881,"contentType":1882,"locale":266},{"sys":1875},{"type":8,"linkType":9,"id":10},"17uiYXVll4wruBWKnYIEaL","2024-11-13T14:40:14.171Z","2024-11-13T15:46:30.463Z",{"sys":1880},{"id":17,"type":8,"linkType":18},3,{"sys":1883},{"type":8,"linkType":264,"id":265},{"titel":1885,"beschreibung":1886,"keywords":1887},"Krankschreibung: Darf Ihr Chef Ihnen trotz Krankheit Aufgaben geben?","Die Temperaturen werden kälter und damit steigt in den Betrieben der Krankenstand. Die Arbeit muss dennoch erledigt werden. Darf Ihr Chef Sie dafür einspannen – trotz Krankheit? Wir klären auf, was Ihr Recht ist.",[1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895],"Krankschreibung","AU","ärztliches Attest","Vorgesetzter","Arbeit","Krankheit","Genesung","Fürsorgepflicht","Darf mir mein Chef trotz Krankheit Aufgaben geben?","Die Temperaturen werden kälter und damit steigt in den Betrieben der Krankenstand. Die Arbeit muss dennoch erledigt werden. Darf Ihr Chef oder Ihre Chefin Sie dafür einspannen – trotz Krankheit? Wir klären auf, was Ihr Recht ist.   ",{"data":1899,"content":1900,"nodeType":285},{},[1901,1908,1941],{"data":1902,"content":1903,"nodeType":289},{},[1904],{"data":1905,"marks":1906,"value":294,"nodeType":293},{},[1907],{"type":297},{"data":1909,"content":1910,"nodeType":300},{},[1911,1921,1931],{"data":1912,"content":1913,"nodeType":304},{},[1914],{"data":1915,"content":1916,"nodeType":289},{},[1917],{"data":1918,"marks":1919,"value":1920,"nodeType":293},{},[],"Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist kein Arbeitsverbot.",{"data":1922,"content":1923,"nodeType":304},{},[1924],{"data":1925,"content":1926,"nodeType":289},{},[1927],{"data":1928,"marks":1929,"value":1930,"nodeType":293},{},[],"Sie dürfen während einer Krankschreibung arbeiten. Ihre Genesung darf dadurch aber nicht gefährdet werden. ",{"data":1932,"content":1933,"nodeType":304},{},[1934],{"data":1935,"content":1936,"nodeType":289},{},[1937],{"data":1938,"marks":1939,"value":1940,"nodeType":293},{},[],"Ihr Vorgesetzter hat Ihnen gegenüber eine Fürsorgepflicht.",{"data":1942,"content":1943,"nodeType":289},{},[1944],{"data":1945,"marks":1946,"value":338,"nodeType":293},{},[],["Date","2026-11-03T23:00:00.000Z"],[180],[1950],{"image":1951,"name":1252,"description":1253},{"url":1251,"title":1252,"width":-1,"height":-1},{"url":1953,"title":1954,"width":1955,"height":1956,"description":1957},"//images.ctfassets.net/ejq5tiotlgyv/yVrScLzJlOfrOMPE3mNqI/64aca57df786844697488f6db0542589/iStock-1313787521.jpg","Ein Mann sitzt mit einem Taschentuch verschnupft vor seinem Lapop. ",2121,1414,"©Prostock-Studio - iStock",[1959,2010,2079,2092,2118,2131],{"id":1960,"headline":1961,"copy":1962},"4sguI4PEH2M57cUMHRXFgu","Darf ich trotz Krankschreibung arbeiten?",{"nodeType":285,"data":1963,"content":1964},{},[1965,1972,1979,1986],{"nodeType":289,"data":1966,"content":1967},{},[1968],{"nodeType":293,"value":1969,"marks":1970,"data":1971},"Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ist kein Arbeitsverbot. Sie dürfen also trotz Krankschreibung arbeiten, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Sie sind auch ganz normal unfall- und krankenversichert.",[],{},{"nodeType":289,"data":1973,"content":1974},{},[1975],{"nodeType":293,"value":1976,"marks":1977,"data":1978},"Die AU ist ein offizielles Dokument, worin eine Ärztin oder ein Arzt bestätigt, dass Sie aufgrund Ihrer Krankheit nicht in der Lage sind, zu arbeiten. Auch ist es eine Prognose, wie lange dieser Zustand voraussichtlich andauern wird.",[],{},{"nodeType":289,"data":1980,"content":1981},{},[1982],{"nodeType":293,"value":1983,"marks":1984,"data":1985},"Allerdings sollten Sie darauf achten, sich nicht zu belasten. Ihre Genesung steht an erster Stelle. Und auf Ihre Genesung zu achten, dazu sind Sie auch Ihrem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet. ",[],{},{"nodeType":289,"data":1987,"content":1988},{},[1989,1994,1998,2006],{"nodeType":293,"value":1990,"marks":1991,"data":1993},"Wussten Sie:",[1992],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":1995,"marks":1996,"data":1997}," Zwei Drittel aller Beschäftigten arbeiteten im Jahr 2024 krank, wie eine Umfrage unter rund 82.530 Arbeitnehmer*innen laut ",[],{},{"nodeType":429,"data":1999,"content":2001},{"uri":2000},"https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++6bcbacfc-d8c8-11ef-9082-7fee8377c3a8",[2002],{"nodeType":293,"value":2003,"marks":2004,"data":2005},"DGB-Index Gute Arbeit",[],{},{"nodeType":293,"value":2007,"marks":2008,"data":2009}," ergab. Das Arbeiten trotz Krankheit hat sogar einen eigenen Namen: Präsentismus. ",[],{},{"id":2011,"headline":2012,"copy":2013},"426iZaeVHE8USQxFpZRVqC","Wann sind Sie arbeitsunfähig?",{"nodeType":285,"data":2014,"content":2015},{},[2016,2035,2042,2048,2055],{"nodeType":289,"data":2017,"content":2018},{},[2019,2023,2031],{"nodeType":293,"value":2020,"marks":2021,"data":2022},"Arbeitsunfähig zu sein bedeutet, dass Sie aufgrund von Krankheit Ihre ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr ausführen können oder nur unter der Gefahr, dass sich dadurch Ihre Erkrankung verschlimmert, wie der ",[],{},{"nodeType":429,"data":2024,"content":2026},{"uri":2025},"https://www.g-ba.de/themen/veranlasste-leistungen/arbeitsunfaehigkeit/",[2027],{"nodeType":293,"value":2028,"marks":2029,"data":2030},"Gemeinsame Bundesausschuss",[],{},{"nodeType":293,"value":2032,"marks":2033,"data":2034}," auf seiner Internetseite schreibt.",[],{},{"nodeType":289,"data":2036,"content":2037},{},[2038],{"nodeType":293,"value":2039,"marks":2040,"data":2041},"Aber es geht noch weiter: Arbeitsunfähigkeit besteht auch dann, wenn wegen eines Krankheitszustandes, der für sich allein noch keine Arbeitsunfähigkeit begründet, absehbar ist, dass aus der Ausübung der Tätigkeit gesundheitliche Probleme erwachsen, die eine Arbeitsunfähigkeit unmittelbar hervorrufen.",[],{},{"nodeType":744,"data":2043,"content":2047},{"target":2044},{"sys":2045},{"id":2046,"type":8,"linkType":256},"1ES74gApLu6GPOQ0xBlI3I",[],{"nodeType":289,"data":2049,"content":2050},{},[2051],{"nodeType":293,"value":338,"marks":2052,"data":2054},[2053],{"type":297},{},{"nodeType":289,"data":2056,"content":2057},{},[2058,2063,2067,2075],{"nodeType":293,"value":2059,"marks":2060,"data":2062},"Wussten Sie: ",[2061],{"type":297},{},{"nodeType":293,"value":2064,"marks":2065,"data":2066},"Zwar sollen Sie sowohl bei der Arbeit als auch in Ihrer Freizeit nichts tun, was Ihre Genesung gefährdet. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht das Haus verlassen dürfen. Sie dürfen unter Umständen sogar ",[],{},{"nodeType":429,"data":2068,"content":2070},{"uri":2069},"/magazin/krank-in-den-urlaub-geht-das",[2071],{"nodeType":293,"value":2072,"marks":2073,"data":2074},"krank in den Urlaub",[],{},{"nodeType":293,"value":2076,"marks":2077,"data":2078}," fahren. Wichtig ist immer, dass Sie Ihre Genesung nicht gefährden.",[],{},{"id":2080,"headline":2081,"copy":2082},"6wlAwfB8uI42jW40vcIfBD","Darf mir mein Chef Arbeit trotz Krankheit geben?",{"nodeType":285,"data":2083,"content":2084},{},[2085],{"nodeType":289,"data":2086,"content":2087},{},[2088],{"nodeType":293,"value":2089,"marks":2090,"data":2091},"Ihre Chefin beziehungsweise Ihr Chef hat Ihnen gegenüber eine Fürsorgepflicht. Diese bezieht sich auch darauf, Ihre Genesung nicht zu gefährden. Ihr Vorgesetzter oder Ihre Vorgesetzte darf Sie also nicht zwingen, zu arbeiten. Während der Krankschreibung sind Sie von der Arbeitspflicht befreit. ",[],{},{"id":2093,"headline":2094,"copy":2095},"45vUH7OBT9pa5WciellWbA","Was tun, wenn Ihr Chef Druck macht?",{"nodeType":285,"data":2096,"content":2097},{},[2098,2105,2112],{"nodeType":289,"data":2099,"content":2100},{},[2101],{"nodeType":293,"value":2102,"marks":2103,"data":2104},"Macht Ihr Vorgesetzter trotz Krankschreibung Druck, dass Sie arbeiten, sollten Sie das Gespräch suchen. Erklären Sie Ihre Situation und sagen Sie ihr oder ihm, dass Sie sich an die ärztliche Anweisung halten müssen und erinnern Sie sie oder ihn an ihre oder seine Fürsorgepflicht. ",[],{},{"nodeType":289,"data":2106,"content":2107},{},[2108],{"nodeType":293,"value":2109,"marks":2110,"data":2111},"Falls nötig, können Sie auch den Betriebsrat oder eine Gewerkschaft einschalten, wenn Ihr Arbeitgeber darauf besteht, dass Sie trotz Krankheit arbeiten. ",[],{},{"nodeType":289,"data":2113,"content":2114},{},[2115],{"nodeType":293,"value":338,"marks":2116,"data":2117},[],{},{"id":2119,"headline":2120,"copy":2121},"Jb2qr3bpy8b9av7R0gjh1","Müssen Sie wenn Sie krank sind E-Mails checken?",{"data":2122,"content":2123,"nodeType":285},{},[2124],{"data":2125,"content":2126,"nodeType":289},{},[2127],{"data":2128,"marks":2129,"value":2130,"nodeType":293},{},[],"Sie müssen keine E-Mails lesen, wenn Sie krank sind. Wenn es um wichtige Informationen geht, über die kein anderer Mitarbeiter oder keine andere Mitarbeiterin verfügt, kann Sie Ihre Chefin oder Ihr Chef jedoch anrufen. Dies gilt aber nur im Notfall, wenn er oder sie die Informationen tatsächlich nicht anderweitig besorgen kann. Ihre Vorgesetzte oder Ihr Vorgesetzter darf Sie aber nicht unter Druck setzen, dass Sie wieder zur Arbeit erscheinen sollen.",{"id":2132,"headline":2133,"copy":2134},"3l8czkfDA0EB5A8zTiReJ5","Was ist wenn Sie trotz Krankschreibung ins Büro zurückkehren?",{"data":2135,"content":2136,"nodeType":285},{},[2137,2144,2151,2157,2163],{"data":2138,"content":2139,"nodeType":289},{},[2140],{"data":2141,"marks":2142,"value":2143,"nodeType":293},{},[],"Kommen krankgeschriebene Mitarbeitende trotz einer Krankschreibung ins Büro, muss sich der Vorgesetzte zunächst vergewissern, ob sie tatsächlich auch in der Lage sind, wieder zu arbeiten. Die Erklärung des Arbeitnehmenden, dass sie oder er wieder gesund ist, reicht dafür in der Regel aus. Eine Gesundschreibung müssen Arbeitnehmer:innen nicht vorlegen.",{"data":2145,"content":2146,"nodeType":289},{},[2147],{"data":2148,"marks":2149,"value":2150,"nodeType":293},{},[],"Aber auch Sie als Arbeitnehmende trifft eine Fürsorgepflicht: Nämlich, Ihre Erkrankung nicht zu verheimlichen. Das gilt zumindest dann, wenn Sie aufgrund Ihrer Erkrankung Ihre Arbeit nicht nachkommen können.",{"data":2152,"content":2156,"nodeType":744},{"target":2153},{"sys":2154},{"id":2155,"type":8,"linkType":256},"1amvsmEsNYDAWBez14T5Cp",[],{"data":2158,"content":2159,"nodeType":289},{},[2160],{"data":2161,"marks":2162,"value":338,"nodeType":293},{},[],{"data":2164,"content":2165,"nodeType":289},{},[2166],{"data":2167,"marks":2168,"value":2169,"nodeType":293},{},[],"Erklären Sie sich damit einverstanden, gewisse Aufgaben zu übernehmen, trotz Krankschreibung, ist dies ebenfalls in Ordnung. Das Arbeiten während einer Krankschreibung basiert aber immer auf Freiwilligkeit.",658,1794394918355]